Договор №

на поставку щебня с доставкой

г. Москва ___ ____________ 20 года

ООО«Иванов» , именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров» , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется, в течение срока действия настоящего Договора в обусловленные сроки (периоды поставки) осуществлять поставку нерудных материалов (именуемых в дальнейшем Продукция) и доставку по адресу ________________________________________ , а Покупатель принять и оплатить Продукцию на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и спецификациях к нему (далее — Спецификации), являющихся его неотъемлемой частью.

Поставщик также обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплатить указанные услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Номенклатура поставляемой Продукции:

щебень и гравий различных фракций из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8267-93;
смеси щебеночные различных фракций;
материалы из отсевов дробления;
песок для строительных работ;
иные нерудные материалы в номенклатуре предусмотренной настоящим Договором.

1.3. Единицы измерения поставляемой Продукции:

метрическая тонна (тн.) — единица массы;
метр кубический (м. куб) – единица объема;

Метрическая тонна (тонна) соответствует 1000 килограмм.

4.Насыпная плотность Продукции, использующаяся для перевода единиц массы в единицы объема и обратно, определяется грузоотправителем (производителем) Продукции и отражается в паспорте производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции.
5.Общее количество поставляемой Продукции определяется как суммарное количество поставляемой Продукции по Спецификациям к настоящему Договору и заявкам Покупателя к Спецификациям.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1.Поставка Продукции производится по согласованию Сторон одним из следующих способов, который указывается в Спецификации:

путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законном основании Поставщиком железнодорожном транспорте (далее – Железнодорожный транспорт Поставщика);
путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Поставщиком автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Поставщика);
путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Покупателем автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Покупателя);

2.2. В случае поставки Автотранспортом Поставщика, в Спецификации указывается франко-склад Покупателя.

В случае поставки железнодорожным транспортом Поставщика в Спецификации указывается франко-станция отправления.

В случае поставки Автотранспортом Покупателя, в Спецификации указывается франко-склад Поставщика.

Ответственность за предоставление некорректных данных железнодорожной станции грузополучателя ложится на Покупателя.

2.3.Отгрузка Продукции производится на основании письменной заявки Покупателя, оформленной на основании Спецификации к Договору. В заявке указывается: количество Продукции, условия и способ поставки, сроки поставки, указания и ограничения по поставкам партиями. Заявка оформляется надлежащим образом и подписывается уполномоченным представителем Покупателя.

2.4. Датой поставки Продукции с доставкой считается:

При поставке Железнодорожным транспортом Поставщика дата поступления Продукции на станцию отправления, указанной в штемпеле ж/д накладной и доставкой товара на место указанное Покупателем;
При поставке Автотранспортом Поставщика — дата поступления Продукции на склад Покупателя, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. При поставке Автотранспортом Покупателя — дата получения Продукции на месте указанное Покупателем, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю от даты поставки.
5. Период поставки - отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора по заявкам Покупателя в рамках Спецификаций к настоящему Договору.

2.6. Поставка Продукции производится на основании подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору. В Спецификации указывается наименование и количество Продукции, реквизиты получателя Продукции, в т.ч.:

Требования по качеству Продукции, ГОСТ, ТУ, Стандарт,
наименование грузополучателя,
почтовый адрес (с индексом),

Покупатель предоставляет любые дополнительные данные, необходимые для оформления отгрузки (отправки) Продукции. Все убытки, обусловленные неправильным указанием реквизитов грузополучателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на Покупателя.

2.7. Покупатель обязан обеспечить прием Продукции на железнодорожной станции назначения и (или) складе Покупателя.

2.8. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельном периоде в сроки согласно Спецификации, обязан восполнить недопоставку Продукции в следующем периоде, на условиях согласно подписанной Спецификации, по которой допущена недопоставка Продукции.

ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

1. Цена на Продукцию является договорной, устанавливается в рублях за одну метрическую тонну и (или) один метр кубический с учетом НДС и фиксируется в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Расчеты по настоящему Договору производятся на условиях указанных в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, за каждую партию отгружаемой Продукции.
3. Датой оплаты Продукции считается момент поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.
4. Цена на Продукцию оплаченную Покупателем изменению не подлежит. По соглашению Сторон оплатой за продукцию признается: полная оплата продукции. Конкретные условия оплаты за Продукцию указываются в Спецификации к Договору.
5. Цена на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору может быть изменена по согласованию Сторон, в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ. Все изменения цены на Продукцию оформляются в письменном виде. Одностороннее изменение цен на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к Договору не допускается.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.

4.1. Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ) для данного вида Продукции, что удостоверяется паспортом производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции. Соответствующий ГОСТ и (или) ТУ указан в Спецификации.

4.2. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими нормативными актами Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7.

4.3. В случае обнаружения при приемке Продукции несоответствия качества и (или) количества поставленной Продукции условиям Договора, Спецификации и (или) заявки, Покупатель обязан разгрузить транспортное средство, поместить некачественную Продукцию и (или) Продукцию в отношении которой заявлены претензии по количеству на ответственное хранение и вызвать представителя Покупателя для составления двухстороннего акта в порядке и сроки, предусмотренные в Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7 . В случае неприбытия представителя Поставщика в необходимый срок, Покупатель имеет право оформить односторонний акт о приемке Продукции с участием представителя независимой экспертной организации — Торгово-Промышленной Палаты города Москвы.

4.4. В случае признания Продукции не соответствующей по количеству и (или) качеству на основании акта оформленного с участием представителя независимой экспертной организации – Торгово-Промышленной Палаты города Москвы, Поставщик обязан компенсировать Покупателю стоимость данной экспертизы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификации к нему, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости Продукции, не поставленной в срок за каждый календарный день нарушения сроков поставки Продукции.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый календарный день нарушения сроков оплаты Продукции.

5.4. Уплата пени и штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.5. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясения, наводнения, иные природные явления стихийного характера, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законодательством порядке; иные обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующие надлежащему исполнению обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае повреждения собственного, арендованного и (или) используемого на ином законом основании Поставщиком автомобильного и(или) железнодорожного транспорта Поставщика, Покупатель обязан отремонтировать их за свой счет или возместить Поставщику документально подтвержденную стоимость ремонта.

5.7. При простое, по вине Покупателя, собственных (арендованных) вагонов Поставщика свыше суток, с момента подачи вагонов на пути Грузоотправителя, Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 45 рублей (без учета НДС) за вагон за каждый час сверхнормативного простоя.

5.8. Все споры и разногласия Сторон будут решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия по взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору дело передается на рассмотрение Третейского суда при ТПП России.

5.9. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить мотивированный ответ в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты получения претензии.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА .

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года включительно.

2. Обязательства, возникшие из настоящего Договора до его расторжения и не исполненные надлежащим образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения.

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

1. Все изменения настоящего Договора действительны только при подписании их обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре.
2.Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Договора не допускается.
3. Все дополнительные условия оформляются в виде Соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ООО ________________ в лице Генерального директора__________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и _______________________ в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар (далее – Товар), указанный в п. 1.2. настоящего Договора, на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

1.2. Предметом поставки является: (ЩЕБЕНЬ , ПЕСОК), соответствующий требованиям ГОСТ, далее именуемый «Товар».

1.3. Товар поставляется партиями. Право собственности на соответствующую партию Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Поставщиком соответствующей партии Товара.

2. КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Объемы отгружаемого Поставщиком Товара согласовываются сторонами дополнительно и указываются в Графике отгрузки товара, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.

2.2. В Графике отгрузки товара стороны определяют объемы отгрузки товара на весь период действия Договора с определением помесячной отгрузки товара. За 10 (десять) дней до начала календарного месяца Покупатель согласовывает с Поставщиком предварительный объем отгружаемого товара на следующий месяц, а каждую пятницу Покупатель согласовывает точный объем отгрузки на следующую неделю.

2.3. Во всех случаях обнаружения утраты или недостачи Товара Покупатель обязан сразу поставить в известность Поставщика по телефону. Норма естественного уплотнения Товара при перевозке конкретной партии не должна превышать коэффициент 1,10 от объема, согласно пункту 5.11 ГОСТа 8267-93.

2.4. Товар поставляется в сроки, согласованные Поставщиком и Покупателем, в порядке, предусмотренном п.п. 2.1. и 2.2.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Вывоз Товара осуществляется транспортом Покупателя.

3.2. По соглашению Сторон возможна доставка Товара транспортом Поставщика. При доставке Товара транспортом Поставщика Покупатель компенсирует Поставщику все затраты на доставку.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТа 8267-93.

4.2. Покупатель принявший Товар без проверки лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки).

4.3. В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

Замены соответствующей части Товара в разумный срок;

Соразмерного уменьшения установленной цены на часть Товара с недостатками.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Покупатель оплачивает поставляемые товары по цене, указанной в Протоколе согласования цены, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.

5.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:

5.2.1. Покупатель производит авансовый платеж в размере 100% за поставляемый товар до начала отгрузки партии Товара путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. Под партией товара в целях данного Договора понимается месячная отгрузка Товара, указанного в п. 1.2. настоящего Договора.

5.3. Порядок и форма оплаты могут быть изменены по соглашению Сторон и указаны дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.4. ОБРАЗЕЦ

Поставщик имеет право увеличить стоимость Товара, о чем извещает (по факсу, телефонограммой, либо письмом) Покупателя в срок не менее чем за 7 (семь) дней до изменения цены. Сторонами подписывается Протокол согласования цен.

5.5. В случае невозможности по какой-либо причине Покупателем принять весь объем заказанного и оплаченного Товара, на который распространяется оговоренная цена (Протокол согласования цены), то цена на выкупленный и полученный Товар может быть увеличена Поставщиком до 20% для покрытия собственных издержек на выполнение данного Договора. Остальная сумма денежных средств поступивших от Покупателя на расчетный счет Поставщика в счет оплаты объема Товара по данному Договору возвратным образом перечисляется на счет Покупателя в согласованные сторонами сроки после получения от Покупателя письма-уведомления о причинах невозможности принятия заказанного и оплаченного Товара в полном объеме.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Своевременно поставлять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.1.2. Поставлять Товар в количестве и ассортименте, согласованном сторонами в Графике отгрузки товара.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Осмотреть и принять Товар.

6.2.2. Своевременно производить оплату Товара.

6.2.3. Если Товар доставляется транспортом Поставщика, то Покупатель обязуется разгрузить машину с Товаром в течение 30 минут, в случае не исполнения данного условия Покупатель оплачивает простой машины (1000 рублей за каждый час простоя).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. При несоблюдении Покупателем условий настоящего Договора, либо их неоднократном нарушении Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Покупателем.

7.3. В случае аварийной остановки цехов (цеха) по переработке щебня на предприятии, которое представляет Поставщик, настоящий Договор приостанавливает свое действие в части обязательств по отгрузке и вывозу щебня.

7.4. В случае остановки цехов (цеха) на проведение планового ремонта Поставщик обязан известить Покупателя за 10 дней до прекращения выпуска щебня.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, за наступление которых ни одна из сторон не может отвечать, создающих невозможность или частичную невозможность исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, препятствующих выполнению данного Договора (пожар, землетрясение, стихийное бедствие и т.д.), сроки исполнения взаимных обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, подтвержденного справкой соответствующего уполномоченного государственного органа, то она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения п. 6.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

8.4. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение возможных убытков.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд по подсудности. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для выполнения обеими Сторонами.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2009 г.

10.2.Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. Договор считается продленным на следующий календарный год в случае, если одна из Сторон в течение 30 календарных дней до окончания действия данного Договора заявит о своем намерении о его продлении. Продление Договора оформляется Дополнительным соглашением к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимается как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

11.2.Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

11.3.Во все, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4.При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) дней.

11.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором под "товаром" понимается:
- ___________________________ .
1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.
2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации.
2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.
3.1.2. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.
3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.
3.1.4. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.
3.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).
3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему \ отгрузке.
4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

5.1. Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове авто транспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.
5.2. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон.
5.3. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 1% от указанной в настоящем пункте стоимости.
6.2. При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от указанной в настоящем пункте суммы.
6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.5. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 350 руб. за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки доставленного товара.
6.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по "___" _______________ 20___ г.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ООО "Феникс-Неруд"
Генеральный директор
________________ / __________ /

Генеральный директор
________________ / __________ /

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г. Москва

« ___ » _________________ 20010 г.

ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора строительные материалы, именуемые в дальнейшем «Товар», наименование, количество, цена, сроки и место поставки которого оговариваются сторонами в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку товаров после получения от Покупателя устной или письменной заявки.

2.2. Поставка Товаров по разовым заявкам или первая поставка согласно графику осуществляется не ранее 1-х суток со дня поступления заявки или графика.

2.3 Поставщик производит доставку Товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в заявке.

2.4. Датой поставки считается дата доставки Товара на объект, указанный Покупателем в заявке.

2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки товара Поставщиком и подписания накладных.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.

3.2. Весь Товар произведен и реализуется только на территории РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель осуществляет не менее чем за 24 часа заказ-заявку на поставку Товара в письменной или устной форме, в которой указывает:

количество товара;
качество товара;
точный адрес объекта (прилагается схема);
ограничения по типу автотранспорта;
способ разгрузки;
ответственное лицо за приемку товара;
контактные телефоны.

4.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).

4.3. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров.

4.4. Поставщик обязан производить поставку продукции в соответствии с согласованным графиком поставки.

4.5. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.

4.6. Покупатель обязан извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах, а так же в приложении к договору.

5.2. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Транспортные расходы по доставке Товара включаются в стоимость Товара.

5.3. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной при поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.

5.4. Срок оплаты: предоплата 100% .

5.5. Цена Товара определяется по каждому объекту отдельно.

5.6. В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на Товар (в том числе повышения цен на энергоносители, воду, увеличения арендных платежей на землю, отпускной цены изготовителя и т. д.). Поставщик обязан немедленно письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе представить свои письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления. Отсутствие ответа Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.

5.7. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, Стороны совместно производят выверку поставок и платежей, произведенных в предыдущем месяце, по итогам которой составляется Акт, подписываемый обеими Сторонами.

5.8. Если по итогам выверки поставок и платежей будет выявлена задолженность Покупателя перед Поставщиком она должна быть погашена в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта. В случае просрочки в оплате Товара, Покупателю начисляется пеня в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки в оплате, но не более 20% от общей суммы задолженности.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

6.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 в части, не противоречащей ГК РФ, а также в соответствии с требованиями ГОСТа на данный товар.

6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.

6.4. В спорных случаях объем отгружаемых сыпучих материалов, поставляемых на объект, определяют непосредственным обмером в кузове автомобиля, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При отказе Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.

7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой больше нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются разрешать возникающие споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, путем переговоров.

8.2. Споры и разногласия по вопросам, по которым Сторонами не достигнуто договоренности, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31.12.2011 г.

9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

9.3 Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, если Поставщик или Покупатель не заявят об отказе от продления Договора на следующий срок за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна письменно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок не позднее 2 (двух) недель.

10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями настоящего договора.

11.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДОГОВОР № ________/15-БДС

НА ПОСТАВКУ ЩЕБНЯ

г. Белгород «___»______________ 2015 года

Именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Покупатель, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать щебень (далее – Продукцию).

1.2. Наименование (ассортимент, фракция), количество, цена, стоимость, срок оплаты и условия поставки согласовываются Сторонами на основании письменных заявок Покупателя, поступивших в адрес Поставщика, путем подписания Сторонами Спецификации к Договору, форма которой приведена в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Поставляемая Продукция должна быть свободна от любых прав третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Покупатель по мере необходимости направляет в адрес Поставщика письменную заявку на поставку Продукции с указанием наименования (количества, фракции), количества, срока и места поставки, а также отгрузочных реквизитов грузополучателя (наименование и код станции назначения, наименование и код грузополучателя, почтовый адрес грузополучателя).

2.2. Поставщик, получивший заявку от Покупателя, оформляет Спецификацию на партию поставки Продукции с указанием в ней данных, предусмотренных п. 1.2. Договора, и направляет ее в адрес Покупателя.

2.3. Покупатель, получивший Спецификацию от Поставщика, рассматривает и оформляет ее со своей Стороны либо направляет отказ от согласования Спецификации.

2.4. В случае, если Покупатель не подписал Спецификацию, данная Спецификация считается несогласованной Сторонами и обязательства по ее исполнению у Сторон не возникают.

2.5. Поставка Продукции осуществляется партиями. При этом под партией понимается количество Продукции одного наименования (ассортимента, фракции) и качества, поставленного в срок, указанный в соответствующей Спецификации, одним и тем же видом транспорта и в адрес одного грузополучателя.

2.6. Поставка Продукции производится в полном соответствии с отгрузочными реквизитами Покупателя, указанными в Спецификации.

2.7. Поставка Продукции производится железнодорожным транспортом на условиях «франко-вагон станция назначения», если иное не предусмотрено в Спецификациях к Договору.

2.8. Поставщик заблаговременно информирует Покупателя о дате отгрузки и номерах вагонов.

2.9. При отгрузке Продукции в собственных или арендованных вагонах порожние вагоны грузоотправителя подлежат обязательному возврату по полным грузовым документам на станцию приписки в соответствии с правилами перевозок. Расходы по возврату порожних вагонов несет Поставщик.

2.10. Минимальной нормой отгрузки является один железнодорожный вагон. Покупатель обязан принять и оплатить Продукцию сверх количества, согласованного Сторонами в соответствующей Спецификации, только в случае, если перегруз связан с полной загрузкой транспортного средства в соответствии с отгрузочной нормой.

2.11. Обязанность Поставщика по поставке Продукции Покупателю считается исполненной в момент приемки Продукции Покупателем на станции назначения. Датой поставки считается дата штемпеля станции назначения на железнодорожной накладной (квитанции), местом исполнения – станция назначения грузополучателя.

2.12. Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки, определенной в соответствии с п. 2.11. Договора.

2.13. В случае, если в перевозочных документах не указана дата нормативного срока доставки Продукции, она принимается в соответствии с Правилами исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом, утвержденными Приказом МПС России от 01.01.2001 г. № 27.

2.14. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Продукции только при наличии письменного согласия Покупателя.

2.15. Иной порядок поставки оговаривается Сторонами в Спецификациях к Договору.

3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Количество Продукции, подлежащей поставке по Договору, на момент заключения Договора ориентировочно составляет ____________ т. При этом фактическое количество Продукции, поставленной по Договору, определяется исходя из подписанных и исполненных Сторонами Спецификаций к Договору.

3.2. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ на конкретный вид Продукции, а также условиям Договора, предусмотренным п. 3.3. Договора. На каждую партию Продукции Поставщик обязуется предоставить Покупателю паспорт качества в момент отгрузки Продукции, но не позднее, чем в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента отгрузки Продукции.

3.3. По каждой партии Продукции входному контролю в соответствии с ГОСТ 8269.0-97 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ . Методы физико-механических испытаний» (далее – ГОСТ 8269.0-97) подлежат следующие показатели:

Наименование показателя	Марка щебня
Щебень фр. 5-20 мм	Щебень фр. 20-30 мм	Щебень фр. 5-10 мм	Щебень фр. 10-20 мм	Щебень фр. 10-15 мм	Щебень фр. 15-20 мм
3.3.1. Соответствие гранулометрического состава щебня следующим требованиям (п.п. 4.2., 4.3. ГОСТ 8269.0-97): Диаметр отверстий контрольных сит, мм/ Полные остатки на ситах, % по массе	от 90 до 100	от 75 до 100	от 95 до 100 от 90 до 100	от 75 до 100	от 90 до 100	от 92 до 100
	до 25% включи-тельно	включи-тельно	до 15 % включи-тельно	до 15 % включи-тельно	до 15 % включи-тельно	до 15 % включи-тельно
3.3.3. Прочность щебня: марка по дробимости щебня (п. 4.8. ГОСТ 8269.0-97).	не менее 800	не менее 800	не менее 1200	не менее 1200	не менее 1200	не менее 1200
3.3.4. Насыпная плотность щебня не может отличаться от указанной в паспорте (п. 4.17. ГОСТ 8269.0-97)	более чем на ±0,02 г/см3	более чем на ±0,02 г/см3	более чем на ±0,02 г/см3	более чем на ±0,02 г/см3	более чем на ±0,02 г/см3	более чем на ±0,02 г/см3

В случае расхождения показателей, предусмотренных настоящим пунктом Договора, с показателями, предусмотренными нормативными (регламентирующими) документами, приоритетными являются показатели, указанные в Договоре.

3.4. Приемка Продукции по количеству осуществляется Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 г. № П-6. При этом количество Продукции должно соответствовать данным, указанным в товаросопроводительных документах.

3.5. Приемка Продукции по качеству осуществляется Покупателем в следующем порядке:

3.5.1. Покупатель осуществляет контрольную проверку соответствия поступившей от Поставщика Продукции техническим требованиям, указанным в п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, в порядке, предусмотренном ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», в течение 5-ти (пяти) рабочих дней.

3.5.2. В случае выявления несоответствия одного или нескольких показателей качества, предусмотренных п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, Покупатель оформляет Протокол испытания, который посредством факсимильной связи направляется Поставщику.

3.5.3. С момента направления Покупателем Протокола испытания приемка партии Продукции приостанавливается.

3.5.4. Поставщик рассматривает Протокол испытания в течение 24-х часов с момента его получения от Покупателя и при наличии разногласий (несогласия) направляет в этот же срок письменный мотивированный отказ в принятии данных Протокола испытания.

3.5.5. Покупатель в течение 24-х часов с момента получения письменного мотивированного отказа от Поставщика направляет Поставщику уведомление о необходимости явки его представителя для проведения совместных испытаний партии Продукции, с указанием даты проведения испытаний.

3.5.6. В случае явки представителя Поставщика для установления качества Продукции, Стороны проводят повторные лабораторные испытания в лаборатории Покупателя, по результатам которых составляется соответствующий двухсторонний акт.

3.5.7. В случае отказа представителя Поставщика подписывать акт о результатах совместных лабораторных испытаний, Покупатель вправе составить такой акт в одностороннем порядке, который имеет полную юридическую силу и является основанием для предъявления требований по условиям Договора.

3.5.8. В случае, если по окончании 24-х часов с момента получения Протокола испытания Поставщик не направил письменного мотивированного отказа, а равно, в случае, если надлежащим образом уведомленный Поставщик не направил своего уполномоченного представителя для проведения повторных испытаний, Протокол испытания считается принятым Поставщиком, подтверждает его согласие с данными, указанными в Протоколе испытания, и оспариванию в последующем не подлежит.

4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Поставляемая Продукция оплачивается по ценам, согласованным Сторонами в Спецификациях к Договору.

4.2. Цена Продукции включает в себя НДС, железнодорожные тарифы и сборы на условиях поставки «франко-вагон станция назначения», возврат порожних вагонов, таможенные сборы и иные платежи, если иное не предусмотрено в Спецификациях.

4.3. Цена Продукции, установленная соответствующей Спецификацией, а равно цена на предварительно оплаченную Продукцию, изменению не подлежит.

4.4. Оплата по Договору производится по факту поставки партии Продукции, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры от Поставщика, если иной порядок не указан в Спецификации.

4.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. Товарная накладная (ТОРГ-12) и счет-фактура на отгруженную Продукцию составляются Поставщиком и направляются в адрес Покупателя в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента отгрузки Продукции, либо передаются вместе с Продукцией.

4.7. Стороны ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку взаимных расчетов , путем подписания Акта сверки. По письменному требованию одной из Сторон денежные расчеты на основании Акта сверки должны быть произведены в срок не более 7-ти (семи) банковских дней с момента поступления требования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. За просрочку оплаты поставленной Продукции Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пеней в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства, но не более 5% от стоимости партии Продукции, в отношении которой допущена просрочка.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки предварительно оплаченной Продукции Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пеней в размере 0,1% от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, оплачиваемой по факту поставки, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пеней в размере 0,03% от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства.

5.4. При установлении фактов поставки Продукции, качество которой не соответствует требованиями, указанным в п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, в порядке, предусмотренном условиями о приемке Продукции по качеству в п. 3.5. Договора, Поставщик несет следующую ответственность перед Покупателем:

5.4.1. За несоответствие партии Продукции требованиям, предусмотренным п.п. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. Договора, Поставщик за каждое выявленное несоответствие по любому из пунктов уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости партии Продукции, несоответствующей условиям Договора.

5.4.2. За несоответствие партии Продукции требованиям, предусмотренным п. 3.3.4. Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика соразмерного уменьшения стоимости партии Продукции, которое определяется как разница между объемом Продукции по паспорту и объемом Продукции по факту, умноженная на цену 1 т Продукции.

5.4.3. В случае нарушения сроков предоставления всех либо части документов, указанных в п.п. 3.2. 4.6. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждые 10-ть (десять) суток просрочки предоставления документов, начиная со дня, следующего за установленным, до дня получения Покупателем указанных документов.

5.4.4. В случае, если некачественная партия Продукции была предварительно оплачена Покупателем, Поставщик обязан оплатить штраф и (или) перечислить сумму, на которую уменьшена стоимость партии Продукции, в течение 2-х (двух) банковских дней с момента получения соответствующего требования и расчета от Покупателя. В случае, если некачественная партия Продукции не была оплачена, Покупатель вправе удержать начисленные Поставщику штрафные санкции и (или) сумму, на которую уменьшена стоимость партии Продукции, из сумм, подлежащих выплате Поставщику по Договору, при этом Покупатель направляет в адрес Поставщика письменное уведомление и расчет.

5.4.5. В случае просрочки оплаты штрафных санкций и сумм уменьшения стоимости, Поставщик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5.4.6. Меры ответственности, предусмотренные п.п. 5.4.1. – 5.4.5. Договора, не лишают Покупателя права воспользоваться общими положениями гражданского законодательства Российской Федерации о последствиях передачи товара ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ).

5.5. Уплата пеней (штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, террористических актов, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5-ти (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Договора, будут длиться более срока, эквивалентного общему сроку действия Договора (поставки партии Продукции), каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с «____» ______________ 2015 года и действует по «____»________________ 20___года, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае возникновения любых претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования их путем переговоров.

8.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области . До передачи спора на рассмотрение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой она адресована, в срок не позднее 20-ти (двадцати) календарных дней с даты ее получения, если иное прямо не предусмотрено Договором.

8.3. Стороны гарантируют, что Договор подписан с их Сторон уполномоченными лицами, полномочия и подписи которых оспариванию и сомнению в последующем не подлежат.

8.4. Все изменения и (или) дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.5. Настоящий Договор, а также все документы, в том числе заявки, Спецификации, акты, справки, протоколы, дополнительные соглашения, уведомления, сообщения, приложения, письма, претензии, направляемые Сторонами во исполнение Договора (за исключением товарных накладных, железнодорожных накладных и иных товаросопроводительных документов), подписанные уполномоченными лицами Сторон, заверенные печатями организаций и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами полноценными юридическими документами до момента обмена (предоставления) оригиналами (оригиналов). При этом Стороны обязуются направлять оригиналы документов в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с даты передачи факсимильного документа путем направления документа почтовой связью либо вручения нарочно. В случае нарушения одной из Сторон обязанности по своевременному предоставлению оригиналов, копии документов, переданных посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств при возникновении споров, связанных с исполнением Договора, в том числе при проведении исследований (экспертиз) и при рассмотрении спора в судебном порядке.

8.6. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресов, реквизитов, указанных в Договоре, либо любой другой информации, влияющей на исполнение Договора, Стороны обязуются в течение 7-ми (Семи) календарных дней с даты совершения изменений направить друг другу соответствующие письменные уведомления с приложением копий подтверждающих документов, а при необходимости – осуществить в указанный срок действия по оформлению соответствующих изменений к Договору. В случае несоблюдения одной из Сторон условия настоящего пункта, другая Сторона не несет ответственность за последствия использования ей неактуальных данных при исполнении обязательств по Договору.

8.7. В случае расхождения условий, предусмотренных текстом Договора, и условий, предусмотренных Спецификациями, если иное прямо не предусмотрено текстом Спецификаций, Стороны руководствуются условиями Договора.

8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.10. Приложение к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: − Форма Спецификации. Спецификация может быть составлена Сторонами по форме, отличающейся от приведенной в Приложении.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение

к Договору на поставку щебня

№ ___/15-БДС от «_»_____________2015 г.

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____

к Договору на поставку щебня № _____/15-БДС от «____»____________2015 г.

г. ___________________ «____»_______________2015 года

_____________________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Покупатель, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящую Спецификацию к Договору на поставку щебня № _____/15-БДС от «____»_________________ 2015 года (далее – Договору) о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить следующую Продукцию:

2. ИТОГО общая стоимость Продукции составляет: __________________(______________________

_______________________), в том числе НДС 18 % − __________(__________________________________).

3. Оплата Продукции осуществляется в следующем порядке: _________________________________

__________________________________________________________________.

4. Условия поставки: Поставщик обязуется отгрузить Продукцию на условиях франко-вагон станция назначения _______________________________ по следующим реквизитам:

Грузополучатель: ________________________________

Станция назначения: _____________________________

Код станции: ____________________________________

Ж/д код предприятия: _____________

Код ОКПО: _________________

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________

5. Срок поставки: ______________________________________________________________.

6. Иные условия Спецификации: __________________________________________________.

7. Спецификация вступает в силу с «____»_______________2015 года и является неотъемлемой частью Договора.

8. Во всем остальном, что не предусмотрено Спецификацией, Стороны руководствуются Договором.

9. Спецификация составлена в двух равных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.